作者： admin

合同被确认无效后，将导致合同自始无效。该合同对当事人不再具有任何约束力，自然也包括合同约定的违约责任条款。

合同被确认无效后，合同内容对双方当事人失去法律拘束力，合同尚未履行的，不得履行。当事人一方请求继续履行无效的施工合同，应予驳回。

只要建设工程经验收合格，就可以参照合同中的价格条款主张权利，而人民法院应当予以支持。法释［2004］14号第二条之规定确立的原则是施工合同无效时折价补偿原则，而不是无效合同按有效处理原则。

法律明确规定无效的情形： 1.《合同法》第52条规定：“有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。” 2.《最高人民法院关于审理建...

1、不执行现行预算定额和费用定额中的相应项目，而以签证形式计算，这方面比较突出的是装饰工程。施工方在工程签证上自编估价表、自订计算规则，或擅自增加材料或人工数量、提高材料损耗率；对一些结构较特殊的项目，先签证确定好价格再去施工；对费用定额中某..........

建设项目的工程签证，主要有隐蔽工程签证、工程变更签证、定额缺项项目工程量的签证、费用项目的签证、施工期间出现的不可抗力及对此进行处理的签证等。 1、正常来讲，只有发生可索赔的干扰事件后才可以进行工程索赔，比如设计变更，业主要求修改或增加工程量等等，现场签证的话，根本不可能存在那么多工程量给你签证知，除了基础部....

结算，一般有两种方式。 方式一，签证及非签证。工程价款分为五大部分：预付款、进度款、结算款、（签证款、保修金）。首先按照合同约定的价款计算方式，得出工程预算款或概算款（固定价款、清单报价）。然后根据已有的签证增加或减少进一步得出工程款。无法获得签证但确实发生工程价款、工期变更事实的，可以依据其他证据：比如会议.....

现场签证不可避免，它不仅在单位工程中影响工程成本，而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。因此，加强现场签证管理，堵塞“漏洞”，把现场签证费用缩小到最小限度，应注意以下问题：

1、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建、或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。 　　2、由于建设单位原因、未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。 3、在施工过程中发生的由建设单位或第三方造成的停水、停电，造成....

首先，你要知道相关人员，包括：总包、业主、监理、设计。其次，提交你的施工方案。第三，做好文件性工作，比如打印签证单，现场施工拍照，最好是前后对比的。第四，一定要找相关人员到现场去确认，并且让所有相关人员在现场在你的签证单上签字。第五，要整理你的资料，这个包括签证单，现场照片，强调一下，照片上最好有签证认证人员。